Договор на зимнее содержание автомобильных дорог
Договор на зимнее содержание дорог
10.4. В других случаях, сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта обязана направить другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 7-ми (семи) банковских дней. При оставлении другой стороной уведомления без ответа, инициатор расторжения Контракта вправе обратиться с иском о расторжении контракта в Арбитражный суд Республики Карелия.
9.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту.
О заключении долгосрочных контрактов на содержание автомобильных дорог
Распоряжение от 19 декабря 2019 года №2866-р. Утверждены перечни работ и услуг, в целях выполнения которых в 2019–2023 годах могут заключаться долгосрочные государственные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на таких автомобильных дорогах. Заключение долгосрочных контрактов позволит дорожно-эксплуатационным предприятиям эффективнее планировать свою деятельность, заблаговременно заготавливать материалы для зимнего содержания автодорог и для ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия в летний период. Внедрение долгосрочных контрактов по содержанию автодорог и искусственных сооружений предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации.
Подписанным
распоряжением утверждены перечни работ (услуг), в целях выполнения (оказания)
которых в 2019–2023
годах могут заключаться долгосрочные государственные контракты на содержание
автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных
сооружений на таких автомобильных дорогах.
Глава 15
Низовая метель — перенос частиц ранее выпавшего снега без выпадения снега из облаков. Разделяется на позёмку — перенос частиц снега поднятием над уровнем снежного покрова до 30 см и на собственно низовую метель, когда переносимые частицы снега поднимаются на высоту до 10 м.
При толщине слоя рыхлого снега 2-5 мм или при наличии уплотненного слоя снега на покрытии нормальные условия движения обеспечиваются только на подъемах с уклоном 1-3 %. На всех остальных участках расчётная скорость движения не обеспечивается. При минимальных значениях или максимальных значениях f остановки движения легковых автомобилей на подъемах с уклонами в 3 % будут наблюдаться при толщине слоя рыхлого снега 40-50 мм, а с уклонами 5 % — при толщине слоя снега 20-30 мм.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог
Факт выполнения работ Подрядчиком и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден в срок до 27 числа текущего месяца актом выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и журналом производства работ. КС-2 и КС-3 должны быть подписаны Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика, если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания КС-2 и КС-3 Подрядчик вправе составить односторонний акт. Работы, указанные в данном акте, считаются Подрядчиком выполненными. При отсутствии исполнительной документации, предусмотренной Перечнем исполнительной документации (Приложение 13), работы приемке не подлежат При наличии замечаний к качеству содержания в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 7, и требованиями по обеспечению безопасности движения, изложенными в Приложении 6, Заказчик выдает Подрядчику Предписание (Приложение 10), о чем уведомляет Подрядчика посредством факсимильной связи По результатам акта оценки уровня содержания (Приложение 8, 9) Заказчик имеет право принять следующее решение: начислить Подрядчику фиксированный штраф, предусмотренный разделом 9 настоящего контракта, и отказать Подрядчику в приемке работы до устранения недостатков с указанием сроков их устранения (Приложение 10) и срока повторной приемки. Устранение недостатков осуществляется за счет средств Подрядчика; начислить Подрядчику фиксированный штраф, предусмотренный разделом 9 настоящего контракта, и принять работу на условиях ее оплаты по соизмеримо сниженной стоимости (за вычетом фиксированного штрафа), в текущих ценах, если устранить дефекты не представляется возможным и данные дефекты не являются критическими В случае несогласия Подрядчиком с оценкой уровня содержания, Подрядчик обязан письменно отразить в акте оценки уровня содержания причины несогласия, при этом Заказчик и Подрядчик каждый на свою камеру должны одновременно в одинаковом ракурсе произвести фотофиксацию дефектов, по которым производится снижение с отражением в акте оценки уровня содержания времени фотофиксации и наименования устройств, которыми произведена фотофиксация. При отсутствии фотофиксации Подрядчика и отсутствии письменного объяснения Подрядчика, снижение производится без его согласия Заказчик вправе устранять недостатки (дефекты) самостоятельно или с привлечением третьих лиц при этом все расходы предъявляются Подрядчику в полном объеме. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков (дефектов) в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Заказчика, если последний представит документы, подтверждающие понесенные им расходы При нарушении сроков предъявления Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполнения работ, Заказчик вправе перенести сроки приемки и оплаты работ на последующий отчетный период В период производства работ по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции участка автодороги, объемы работ по содержанию данных участков исключаются частично или полностью (в зависимости от видов работ на ремонтном участке) и оплате не подлежат. Исключаемые виды работ Подрядчик, Заказчик и организация, осуществляющая работы по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции участка автодороги обязаны определить и подтвердить составлением Трехстороннего акта передачи (Приложение 14) передачи участка автодороги, в котором определяются: — дата передачи автодороги в ремонт (капитальный ремонт, реконструкцию); — виды и объемы работ по содержанию; 5.5. Степень ответственности за обеспечение условий для безопасного и бесперебойного движения в соответствии с заданным уровнем содержания между Подрядчиком и Организацией, осуществляющей работы по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции участка автодороги, определяются Трехсторонним актом передачи (Приложение 14). Дата 3
экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии Все споры, связанные с исполнением контракта разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Все изменения, вносимые в настоящий Контракт в ходе его исполнения, оформляются дополнительными Соглашениями и вступают в силу после их подписания двумя Сторонами Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, либо передается нарочно При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации Подрядчик обязуется предоставить Заказчику данные номера телефона, факса, адрес электронной почты, а также почтовый адрес фактического нахождения, которые будут являться источниками передачи оперативной информации между Заказчиком и Подрядчиком Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Настоящий контракт, вступает в силу со дня его подписания и действует до или до его расторжения. Приложение: 1. Техническое задание: — Требования к выполняемым работам; — Требования по обеспечению безопасности движения на автодорогах; — Перечень работ неучтенных нормами (5%); — Нормативный перечень работ с разбивкой объемов работ по месяцам; — Ведомость элементов дорог, категория, класс содержания. 2. Перечень автодорог, категория и класс содержания. 3. Помесячная разбивка средств по содержанию автодорог. 4. Дорожно-строительная техника для производства работ. 5. Сметная документация. 6. Требования по обеспечению безопасности движения на автодорогах. 7. Уровень содержания. 8. Акт оценки уровня содержания (промежуточный) автодорог. 9. Итоговый акт оценки уровня содержания автодорог. 10. Предписание. 11. Акт о правонарушениях. 12. Донесение о ДТП. 13. Перечень исполнительной документации. 14. Трехсторонний акт передачи. 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: 11
Содержание дорог 2019
На аукционе так же был лишь один участник — МБУ «Нововятич», но в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем электронный аукцион признается несостоявшимся.
- 10% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5% цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Зимнее содержание автомобильных дорог
Компания «ЭКОЛОГИСТИК» оказывает услуги по очистке дорог от снега и посыпке песко-соляной смесью, уменьшающей воздействие наледей на автомобильное движение. В кратком зимнем периоде снег доставляет множество проблем автомобилистам, если дороги своевременно и качественно не расчищаются.
- обеспечить свободное автомобильное движение в зимний период, заключив договор с нашей компанией;
- заказать различные виды услуг по содержанию дороги, предусматривающие очистку от снега или посыпку проезжей части специальными материалами;
- выбрать технику в соответствии с толщиной накопившегося рыхлого или уплотненного слоя снега и шириной дороги;
- определить и согласовать необходимые сроки очистки (возможно выполнение работ в краткое время).
Договор на зимнее содержание автомобильных дорог
В силу ст. 12 выше указанного Закона содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения, соответствие состояния дорог правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.
Прокуратурой района в период с 22.10.2014 г. по 28.10.2014 г. совместно с государственным инспектором ДН ОГИБДД (дислокация с. Юсьва) МО МВД РФ Кудымкарский Колыхматовым Н.И. проведена проверка соблюдения администрациями Пожвинского, Майкорского, Купросского, Юсьвинского сельских поселений, а также ООО «Северный альянс» законодательства в сфере дорожной деятельности.
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
[полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Глас Народа»
Подписанным распоряжением утверждены перечни работ (услуг), в целях выполнения (оказания) которых в 2019–2023 годах могут заключаться долгосрочные государственные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на таких автомобильных дорогах.
Статьёй 72 Бюджетного кодекса предусмотрена возможность заключения долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ, длительность производственного цикла которых превышает срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств. В этих случаях государственные (муниципальные) контракты могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели долгосрочными целевыми программами, а также в соответствии с решениями Правительства России.
Договор на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог районного значения по программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
2.6.«Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс на приобретение горюче-смазочных материалов для производства работ, в размере _________ тенге (30 %) от общей суммы договора при условии выделения денежных средств трансферта из местного бюджета и составляет ( ____________________ ) тенге, в счет выполненных работ по настоящему договору.
3.1.1. Назначить своих представителей (кураторов) для контроля и ежемесячной приемки работ по зимнему содержанию автодорог по каждому структурному подразделению «Подрядчика», в результате которых оформляется акт выполненных работ, подписанный представителями «Заказчика» и «Подрядчика».
Зимнее содержание автомобильных дорог
Народнохозяйственное и административное значение дорог Интенсивность движения, авт/сут Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м Максимальная толщина слоя рыхлого снега на поверхности проезжей части, мм Допустимая толщина уплотненного слоя снега на покрытии, мм Допустимая толщина уплотненного снега на обочинах, мм Максимальный срок окончания снегоочистки и ликвидации гололеда и зимней скользкозсти, ч Дороги общегосударственного и республиканского значения Более 7000 На всю ширину 10 3 3000-7000 7,5 20 50 4 1000-3000 7,0 25 60 5 500-1000 6,0 30 70 6 200-500 6,0 35 80 8 Дороги областного и краевого значения, дороги местного значения с регулярным автобусным движением в зимний период Более 7000 7,5 20 3 3000-7000 7,0 30 60 4 1000-3000 6,0 40 70 5 500-1000 5,0 60 80 6 До 500 3,0 70 50 100 10 Дороги местного значения непрерывного действия без автобусного движения 200-500 70 70 120 12 До 200 80 100 150 16 Дороги местного значения с допускаемым кратковременным перерывом движения Движение не регулярное 100-150 180-200 48
На всех дорогах, где поддерживается регулярный режим зимнего содержания, основой снегоочистительных мероприятий должно быть патрулирование, которое ведется периодическими проходами автомобильных плужных снегоочистителей по закрепленному участку в течение всей метели или снегопада.
Государственный контракт № на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Татарстан на 2015-2019 годы г
22 очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров по заданию
13 устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов в постгарантийный период
