Соглашение об урегулировании задолженности между юр лицами
Соглашение о погашении задолженности
- Стороны констатируют, что размер задолженности Должника перед Кредитором по договору подряда от 11 мая 2019 г. о выполнении строительных работ составляет 125 000 руб., из них 120 000 руб. – сумма основного долга, 5 000 руб. – неустойка в связи с нарушением срока оплаты выполненных работ.
- Стороны констатируют, что в счет погашения долга, указанного в п. 1 настоящего Соглашения, Должник передает Кредитору в собственность строительные материалы согласно Приложению 1 на общую сумму 100 000 руб., которое является неотъемлемой частью настоящего соглашения.
- С момента подписания настоящего соглашения, имеющего также силу Акта приема-передачи строительных материалов согласно Приложению № 1, задолженность Должника перед Кредитором в размере 100 000 руб. считается исполненной.
- Задолженность перед Кредитором в размере 25 000 руб. погашается Должником в течение 30 календарных дней с даты вступления настоящего соглашения в силу. В случае нарушения срока оплаты Должник несет ответственность в виде неустойки, размер которой составляет 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства в полном объеме.
- Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения обязательства Должником перед Кредитором, является неотъемлемой частью Договора подряда между Сторонами от 11.05.2019 г.
- Реквизиты и подписи Сторон:
Побежанов Кирилл Алексеевич, 20.03.1972 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 49 78 номер 198464, выдан ТОМ Октябрьского района г. Северска Томской области 02.05.2002 года, зарегистрированный по адресу: Республика Северная Осетия — Алания, пр-д Северный, д. 11, кв. 6, именуемый далее «Должник», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Образец соглашения о погашении задолженности
Соглашение о погашении задолженности нередко служит мерой досудебного урегулирования споров в юридической практике. Cтороны могут заключить такой договор, чтобы избежать судебного разбирательства для взыскания долга с одной из сторон в пользу другой. Данный документ является компромиссом между физическими или юридическими лицами, которые пришли к взаимному согласию.
Несмотря на то, что сделка о погашении задолженности имеет множество разных видов, у всех них есть определенные общие черты и обязательные реквизиты. Соглашение составляется в письменном виде, в нескольких экземплярах, которые обязаны подписать обе стороны.
Соглашение о погашении задолженности между юридическими лицами образец
Когда между кредитором и компанией-должником образуется договоренность о выплате задолженности, составляется соглашение о погашении долга. Подкрепление документа подписью должника является подтверждением факта невыполненного долгового обязательства и его согласия на условия выполнения пунктов соглашения. В нашем материале рассмотрим нюансы такого документа.
Ситуации, когда должник не успевает вовремя вернуть долг, встречаются регулярно. Что делать, если срок возврата задолженности, указанный в расписке просрочен, но должник не пытается уклониться от своих обязательств? В этом случае нужно составить соглашение о возврате долга в рассрочку, образцы которого для физических и юридических лиц вы найдете в нашей статье.
Соглашение о погашении задолженности между юридическими лицами (образец)
Соглашение между юридическими лицами о погашении задолженности либо альтернативная бумага о намерениях частных игроков рынка составляется в определенных случаях. Отметим, здесь важно желание обеих сторон исправить ситуацию и обеспечить ликвидность заемного капитала. При отказе в подписании договора кредитор вправе инициировать судебное разбирательство.
Отметим, этот документ считается приложением к основной договоренности и фиксирует обязательства должника. Причем основной блок бумаги формируется в виде таблицы, где расписаны точные суммы и конечный период погашения указанного взноса. Учитывайте, графики составляют по аннуитетной или дифференцированной форме.
Соглашение о погашении долга
5. В случае неперечисления Должником денежных средств Кредитору Кредитор вправе взыскать суммы, указанные в подпункте 2.3 пункта 2 и пункте 4 настоящего соглашения в порядке приказного производства в надлежащем хозяйственном суде Республики Беларусь на основании хозяйственного процессуального законодательства Республики Беларусь.
Что делать, если срок погашения долга, указанный в сертификате, пропущен, но должник не пытается обойти свои обязательства? В этом случае вам необходимо заключить соглашение о погашении задолженности в рассрочку, образцы для физических и юридических лиц, которые вы найдете в нашей статье.
Возможные варианты соглашений о погашении долга
После подписания данного документа, если не поступают в срок обещанные платежи, проявляется просрочка. В данном случае вторая сторона данного соглашения имеет все основания встать на защиту своих представленных требований и интересов и может использовать все позволительные законные методы.
Если дополнительное соглашение подписано обеими сторонами, то договорные отношения ранее подписанного договора претерпели изменения данным соглашением. Условия возврата долга будут руководствоваться дополнительным соглашением. После подписания, он является основным документом кредитных отношений между юридическими и физическими лицами.
Соглашение об урегулировании задолженности между юр лицами
г. ____________________ «___» _________ 20___года (фамилия, имя, отчество гражданина) (индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира, домашний и рабочий/мобильный телефон) При этом первый платеж должен быть внесен Гражданином в течение 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего Соглашения.
7. Повторное заключение аналогичного Соглашения допускается только по согласованию с Управляющей организацией. 8. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – для Гражданина, второй – «Управляющей организации».
Соглашение об оплате части долга юр лица
- Во-первых, полные данные сторон сделки – должны быть указаны все значимые реквизиты.
- Во-вторых, необходимо указать все обстоятельства, по которым образовался долг.
- В-третьих, немаловажно зафиксировать объем долга.
- В-четвертых, немаловажным пунктом является обозначение тех условий, при помощи которых надо погасить задолженность.
- Лицо, у которого на момент подписания соглашения имеется действующая доверенность, оформленная в установленном законом порядке. Обязательно, чтобы такой документ имел дату его составления, а выраженные в нем полномочия явствовали о том, что у лица есть право подписи такого рода соглашений.
Соглашение об урегулировании задолженности между юр лицами
1. ________________________ является должником ________________________ в сумме ________ рублей по простому векселю №________, серия ________, от «___» _____________ 2019 года, выданному ________________________. Право Кредитора на взыскание указанной суммы подтверждено Решением Арбитражного суда ________________________ №________ от «___» _____________ 2019 года и Исполнительным листом от «___» _____________ 2019 года.
2. В счет частичного погашения задолженности Должника перед Кредитором, основанной на решении Арбитражного суда ________________________ от «___» _____________ 2019 года за №________ и выданного «___» _____________ 2019 года по этому решению исполнительного листа и, основываясь на взаиморасчетах между Должником и Стороной-3, ________________________ обязуется передать Кредитору в срок не позднее ________________________ на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: ________________________________________________. В состав недвижимого имущества входят: ________________________________________________, а также все находящееся в указанных помещениях оборудование на общую сумму ________ рублей. Кроме того, Сторона-3 обязуется оказать содействие ________________________ в оформление прав на ________________________________________________, которым Сторона-3 владеет на праве бессрочного постоянного пользования. Примечание: ________________________ является собственником перечисленного в настоящем пункте имущества на основании Договора от «___» _____________ 2019 года, зарегистрированного ________________________ БТИ ________________________ «___» _____________ 2019 года за реестровым номером ________ (Паспортное дело №________). Право бессрочного (постоянного) пользования ________________________________________________ подтверждается Свидетельством №________ от «___» _____________ 2019 года, выданным ________________________________________________.
Соглашение о погашении задолженности по оплате коммунальных услуг
1.3. При возникновении у Гражданина ситуации, когда он не может осуществить платеж в порядке, определенном в настоящем Соглашении (нахождение в больнице, необходимость уехать из места постоянного проживания (регистрации) и прочие уважительные причины), он (его представитель) вправе письменно уведомить об этом «Управляющую организация» (адрес) с указанием причин невнесения платы и срока, до истечения которого исполнение настоящего Соглашения возобновится.
паспорт серии _____ № __________ выдан ___________________________________________ ______________________________________________ «___» ___________________ 20__ года, проживающий (зарегистрированный) по адресу: ________________________________________________________________________________
Назначение соглашения на погашение долгов и составление документа
Популярный вариант закрытия долгов – переуступка (цессия). Процедура регламентирована ст. 388-390 ГК РФ, предполагает передачу права требования от одного лица другому. Мероприятие может быть оформлено двухсторонним или трехсторонним соглашением. По первому случаю обязательно получение согласия неплательщика и направление уведомления.
В основной части бланка отражаются сведения о действующем договоре, предмете, размере долгового обязательства. При реструктуризации долгов путем предоставления рассрочки стороны согласовывают и прикладывают график погашения на отдельном листе. В соглашении отражается ссылка на приложение.
Соглашение о погашении долга между юридическими лицами
В любом случае, вопрос о погашении задолженности будет урегулирован мирным путем без привлечения судебных органов. В бланк договора вносят паспортные и контактные данные сторон, номер и дату заключения договора, подтверждающего существование задолженности, а также новые условия ее погашения.
д. В перечисленных обстоятельствах необходимо искать гибкие способы возмещения долга, предполагающие реструктуризацию обязательств. Физическое лицо или предприятие таким образом получает возможность исправить свое материальное положение и изыскать средства для погашения долга.
