Договор (контракт) муниципальный по расчитке автомобильной дороги межпоселенческих в зимний период
Муниципальный контракт на оказание услуг по зимнему содержанию дорог и улиц общего пользования г
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. п.1.1 настоящего Контракта своими силами или силами третьих лиц, обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами, правилами (СНиП), п.5.2. «Правила благоустройства и озеленения территории городского поселения «Город Мещовск», утвержденными Решением Городской Думы ГП «Город Мещовск» от 01.01.2001 г. №15, требованиями правил пожарной безопасности.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
Договор на зимнее содержание дорог
Администрация Большечурашевского сельского поселения Ядринского района чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы Черлакова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Агромир», в лице Степанова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
4.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанного обеими сторонами акта о приемке выполненных работ формы №КС- 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 в течение 10 календарных дней со дня подписания формы КС-2. Авансирование работ не предусмотрено.
Содержание дорог 2019
На аукционе так же был лишь один участник — МБУ «Нововятич», но в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем электронный аукцион признается несостоявшимся.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), начисляется штраф, определяемый в соответствии с Порядком следующим образом:
Договор на уборку и вывоз снега
Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.
1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Договор (контракт) муниципальный по расчитке автомобильной дороги межпоселенческих в зимний период
Работы по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Балаковском районе Саратовской области,выполняет общество с ограниченной ответственностью «Трасса-М», согласно субподрядному договору с ЗАО «Рокада» от 22 декабря 2011 года №21 (г.Пугачев).
В целях получения оперативной информации комитетом дорожного хозяйства Саратовской области установлено программное обеспечение во всех организациях обслуживающих региональные дороги. Ежедневно информация о погодных условиях и готовности техники передаются в комитет дорожного хозяйства Саратовской области в электронном виде.
Договор (контракт) муниципальный по расчитке автомобильной дороги межпоселенческих в зимний период
6.7.3. Снежные валы и переносные щиты для ограждения земляного полотна и входного отверстия водопропускных круглых труб применяют на участках с наледями, прекращающими свою деятельность в первой половине зимы, при уклоне местности в сторону трассы менее 50%о в районах с незначительным снежным покровом и небольшим количеством осадков, особенно осенних. Снежные валы возводят механизированным способом с верховой стороны дороги, сдвигая снег с полосы шириной 5 — 15 м и одновременно образуя мерзлотный пояс. Высота вала должна быть не менее 0,5 м. По мере роста наледи вал постепенно наращивают. Если позволяют местные условия, вместо одного постепенно наращиваемого вала целесообразно отсыпать несколько параллельных низких валов (высотой 0,5 — 0,6 м с расстоянием между ними 5 — 6 м).
План зимнего содержания дорог должен быть составлен с учетом опыта работы в предыдущие годы и содержать график работ, схему защиты дороги от снежных заносов, очередность и сроки очистки участков дорог от снега и ликвидации зимней скользкости, состав отрядов и порядок работы машин, схему размещения противогололедных материалов, порядок организации дежурства и системы оповещения о погодных условиях и условиях движения и другие данные со всеми обосновывающими материалами, содержащимися в прилагаемой пояснительной записке.
Договор (контракт) муниципальный по расчитке автомобильной дороги межпоселенческих в зимний период
Прокуратурой района в период с 22.10.2014 г. по 28.10.2014 г. совместно с государственным инспектором ДН ОГИБДД (дислокация с. Юсьва) МО МВД РФ Кудымкарский Колыхматовым Н.И. проведена проверка соблюдения администрациями Пожвинского, Майкорского, Купросского, Юсьвинского сельских поселений, а также ООО «Северный альянс» законодательства в сфере дорожной деятельности.
В соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дорожная деятельность отнесена к вопросам местного значения поселения.
Муниципальный контракт на — зимнее содержание автомобильных дорог, в — целом, выполняется качественно и — в — установленный — срок
Глава Петрозаводска Николай Левин провел выездное совещание, посвященное зимнему содержанию городских дорог. В целом, он положительно оценил качество выполнения муниципального контракта. Напомним, что по итогам аукциона зимним содержанием дорог в настоящее время занимается ООО Уборка автомобильных дорог ведется предприятием качественно и без нарушения сроков, проезжая часть на дорогах городского и местного значения расчищена до асфальта, нарушений в работе общественного транспорта в дни снегопадов и после них не допущено.
В 2012 году Администрацией Петрозаводска принято решение об увеличении площади территорий, включенных в обслуживание. Если в 2009 году уборка осуществлялась на 1,3 миллионах квадратных метров, то с 1 января 2012 года эта цифра составляет 2,76 миллиона квадратных метров. Ежегодно список территорий дополняется порядка 250 тысячами квадратных метров бывших «белых пятен».
Дороги-содержание, ремонт, надзор
Согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также в собственности физических или юридических лиц.
- к федеральной собственности относятся автомобильные дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения или перечень автомобильных дорог необщего пользования федерального значения, утверждаемые соответственно Правительством Российской Федерации, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
- к собственности субъекта Российской Федерации относятся автомобильные дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения либо перечень автомобильных дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения, утверждаемые высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
- к собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
- к собственности городского округа относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
- к собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных дорог.
- к собственности физических или юридических лиц относятся автомобильные дороги, построенные физическими или юридическими лицами за счет собственных средств на предоставленных таким лицам в установленном земельным законодательством порядке земельных участках, или автомобильные дороги, переданные в собственность таких лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог
При K, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением После подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней, штрафов. Заказчик вправе оплату пеней, штрафов осуществлять путем удержания суммы пеней, штрафов из платежей, подлежащих уплате Подрядчику В случае привлечения Заказчика, должностных лиц Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком (третьими лицами, привлеченных Подрядчиком) обязательств по контракту, Подрядчик обязуется возместить Заказчику, должностному лицу Заказчика убытки, связанные с уплатой административного штрафа При нарушении Подрядчиком земельного законодательства и законодательства об охране природы, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком за счет заработанных им средств. При этом Заказчик вправе оплату за выполненные работы уменьшать на сумму штрафов, предъявленных за эти нарушения Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, ущерб, нанесенный пострадавшим при ДТП при установлении вины Подрядчика, компенсируется Подрядчиком В случае нарушения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения контракта: а) При предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии, Заказчик предъявляет требование банку, выдавшему банковскую гарантию в порядке, предусмотренном условиями банковской гарантии и законом. б) При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, последний на основании одностороннего заявления производит зачет встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Уплата предусмотренных контрактом пеней, штрафов не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по контракту обязательств Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края. 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА Обязательства Подрядчика, указанные в настоящем контракте, подлежат обеспечению Исполнение контракта может обеспечиваться в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 9
V.Ведомость элементов дорог, категория, класс содержания Наименование автомобильной дороги Техническая категория Класс содержания Протяженность, км Тип покрытия Ширина, м. Водопропускные трубы Дорожные устройства и обстановка Дорожные знаки Барьерное ограждение Сигнальные столбики «Пермь-Екатеринбург» — Янычи 5 3 0,636 0, Няшино — Восточный обход г. Перми 5 3 3,141 3, Горный — Верх-Сыра 5 3 8,087 8, Всего 11,864 3,141 8,
Дороги-содержание, ремонт, надзор
К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, муниципального контроля в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
- к федеральной собственности относятся автомобильные дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения или перечень автомобильных дорог необщего пользования федерального значения, утверждаемые соответственно Правительством Российской Федерации, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
- к собственности субъекта Российской Федерации относятся автомобильные дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения либо перечень автомобильных дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения, утверждаемые высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
- к собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
- к собственности городского округа относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
- к собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных дорог.
- к собственности физических или юридических лиц относятся автомобильные дороги, построенные физическими или юридическими лицами за счет собственных средств на предоставленных таким лицам в установленном земельным законодательством порядке земельных участках, или автомобильные дороги, переданные в собственность таких лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор (контракт) муниципальный по расчитке автомобильной дороги межпоселенческих в зимний период
Проблемным вопросом не решенным до сегодняшнего дня остается вопрос обслуживания шести автомобильных дорог, включенных в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения на которые не зарегистрировано право государственной собственности.
Работы по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Балаковском районе Саратовской области,выполняет общество с ограниченной ответственностью «Трасса-М», согласно субподрядному договору с ЗАО «Рокада» от 22 декабря 2011 года №21 (г.Пугачев).
