Договор поставки с приблизительной ценой
Договор поставки товара
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
Что такое твердая цена договора согласно ГК РФ
В т. ч. законодательство не позволяет выполнять допработы без их предварительного согласования с заказчиком. При отсутствии ответа заказчика на уведомление о необходимости проведения допработ подрядчик обязан приостановить их. В противном случае он не может претендовать на их оплату (п. 4 ст. 743 ГК РФ).
- Госзаказчиком был принят результат работы, которая была оплачена по указанной в контракте твердой цене. Позже в ходе проверки было выявлено, что цена работ была несколько завышена, в связи с чем госзаказчик обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения подрядчика, и его требование было удовлетворено (постановление ВАС РФ от 22.04.2014 № 19891/13).
- Подрядчик в рамках госконтракта организовал перевозку граждан, число которых было несколько меньше, чем указывалось в контракте, и получил за это меньшую оплату, что послужило причиной обращения в суд. Его требования не были удовлетворены, т. к. президиум ВАС РФ указал на зависимость расчета изначальной цены контракта от планируемого объема работ, который по факту исполнения был ниже предполагаемого (постановление от 13.05.2014 № 19371/13).
Цена товара: формулировка условий договора, возможные риски для поставщика
Цена, по которой поставщик планировал реализовать товар, может не соответствовать рыночной цене, о которой говорится в пункте 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ. Она может быть меньше или больше. Если суд определит большую цену, чем планировалось, то поставщик останется только в выигрыше, а если меньшую то останется без той прибыли, на которую рассчитывал.
Чтобы цена товара считалась согласованной, в договоре можно указать лишь ее размер или порядок определения. Однако этого зачастую недостаточно для безопасной работы с покупателями. Кроме размера и порядка определения цены поставщику также важно согласовать:
Договор поставки с приблизительной ценой
Арбитражный суд, установив, что договор пансионата в надлежащем порядке не был оспорен, признал неправомерным фактическое распоряжение имуществом кооператива. В соответствии со ст. 37 Земельного кодекса РФ при переходе права собственности на строения, сооружения вместе с этими объектами переходит и право пользования земельным участком.
По договору поставки в отличие от договора розничной куплипродажи товар передается покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 Гражданского кодекса). Однако если указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, то отношения сторон регулируются нормами о розничной
Типовой договор поставки
4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.
5.1. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.
Договор поставки товаров
4.10. При обоснованном отказе получателя от переданного Поставщиком товара Поставщик обязуется вывезти товар, принятый получателем на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок (лучше сторонам в договоре определить такой срок вывоза или распоряжения: [значение] дней и т.п. со дня принятия получателем товара на ответственное хранение).
5.1. Поставку (отгрузку) товаров по договору Поставщик обязуется осуществлять по-месячно (период поставки): [значение] число месяца поставки в адреса каждого из [вписать нужное] получателей партиями, согласованными сторонами настоящего договора по количеству и ассортименту поставок в графике поставки.
Договор Поставки
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю железобетонные изделия: _____________________________ (далее по тексту — Товар) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. В случае исполнения настоящего Договора без подписания дополнительного соглашения (Спецификации) стороны руководствуются счетами, товарно-транспортными накладными, счетами – фактурами и иными подтверждающими документами.
3.2.2 Обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара, обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 40 тонн.
Договор поставки товара (с условием об определении стоимости товара на основе стоимости изготовления образца; самовывоз товара покупателем)
2.6. Если отступления в работе от условий заявки (Приложение N 1) или иные недостатки результата работы в срок, установленный п. 2.5 настоящего Договора, не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, будет определяться Сторонами в протоколе согласования договорной цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании акта приемки выполненных работ о стоимости изготовления образцов (п. 2.4 настоящего Договора), по которым будет изготавливаться товар.
Примерный договор на поставку товаров при комплексном обеспечении потребителей
Если количество товаров на квартал составляет одну транзитную
норму, поставка производится не позднее второго месяца квартала, а при
двух транзитных нормах — в первом и третьем месяцах квартала.
Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя.
Товары, недопоставленные в одном периоде поставки, восполняются в
следующем периоде.
13. Поставка товаров производится путем отгрузки транспортом
______________________________________________________________________
(вид транспорта, условия транспортировки)
8. Если нормативная документация, устанавливающая показатели
качества товаров, отсутствует, поставляемые товары должны
соответствовать следующим качественным характеристикам:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
9. Поставщик поставляет товары:
— с дополнительными к комплекту изделиями (частями) _____________
_____________________________________________________________________;
(наименование)
ДОГОВОР поставки товара(с элементами договоров подряда; с обязательством не продавать товар третьим лицам и с условием об определении стоимости товара по стоимости изготовления образца; оплата по факту поставки товара; поставка в местонахождение покупателя)
8.1. Поставка товара по настоящему Договору будет осуществляться партиями.
Срок поставки, количество, комплектность и ассортимент товара, поставляемого в каждой партии, будет согласовываться Сторонами дополнительно в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
5.3. Если Покупатель лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках в следующий срок: ___________________ с даты ____________ (обнаружения, составления акта о выявленных недостатках и т.д.).
Договор поставки
При этом оформляются либо договор купли-продажи, либо договор поставки.
При длительных хозяйственных связях оформляется договор поставки. В таком договоре оговаривают условия и порядок промежуточных поставок (график поставок). Договором может быть предусмотрен порядок поставки товаров по заявкам, в том числе ежедневным.
Договор поставки должен содержать: характеристику товара (наименование, марку, тип, размеры, качественные характеристики и т.п.); порядок определения качества поставляемого товара (соответствие стандартам, техническим условиям, специальным условиям, техническому описанию, образцам, сертификатам и т.д.); количество поставляемого товара (вес, длина, площадь, объем, штуки, комплекты и пр.); цена товара (указывается в договоре или оформляется протоколом согласования цены); порядок изменения и согласования цены товара; порядок расчетов за поставленный товар (предоплата, авансовые платежи, оплата по факту поставки, оплата по факту реализации полученного товара и др. варианты); вид расчетов (платежными поручениями, платежными требованиями-поручениями, чеками, аккредитивами, наличными денежными средствами, векселями третьих лиц и пр.); сроки и условия поставки (фиксированная дата поставки; период времени, в течение которого должна быть произведена поставка; график поставок); упаковка и маркировка; приемка товаров (сроки приемки; место приемки; проверка по количеству, качеству, комплектности, ассортименту; методы проверки — сплошной или выборочный; порядок оформления результатов приемки; порядок урегулирования претензий; сроки устранения недоделок и замечаний);
обязанности сторон: поставщика:
подготовка товаров к поставке (упаковка, затаривание, маркировка); оформление сопроводительных товарных и транспортных документов;
обеспечение качества поставляемого товара; своевременное уведомление покупателя о готовности товара к поставке;
поставка товаров на условиях договора;
передача товаров покупателю;
передача сопроводительных документов на товары;
устранение недостатков товаров, выявленных при приемке товара; покупателя:
подготовка места для выгрузки товаров;
создание надлежащих условий для приемки товара после получения уведомления поставщика о готовности товара к поставке;
приемка поставленного товара и сопроводительных документов на условиях, предусмотренных договором;
составление необходимых документов по результатам приемки товаров;
оплата поставленных товаров в сроки и на условиях, определенных договором.
Ниже приведены образцы договоров поставки продукции по прямым длительным хозяйственным связям: один — на поставку продовольственных товаров, другой — на поставку товаров промышленной группы. Курсивом в скобках даны пояснения по содержанию вписываемых строк договора.
Образец договора на поставку продовольственных товаров (на условиях прямых длительных хозяйственных связей):
ДОГОВОР
поставки продовольственных товаров №
г. (место заключения договора) « » 200 г.
(Наименование юридического лица — оптовой торговой организации), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, ф.и.о.), действующего на основании (Устава, доверенности),, с одной
стороны, и (наименование юридического лица — покупателя), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, ф.и.о.) , действующего на основании (Устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора Поставщик обязуется поставлять покупателю в течение срока действия настоящего договора по заказам последнего товары, ассортимент, качество, количество и цена которых указана в спецификации
(Приложение № ), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора, а также используемой в качестве основы для заказов Покупателя. Покупатель обязуется принимать поставляемый по его заказам товар и производить его оплату в указанные в договоре сроки. Цена товара и порядок расчетов Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение
№ ), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение цены на товар в течение срока действия настоящего договора допускается и согласовывается сторонами. Цена товара включает в себя стоимость товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставке товара в место назначения, НДС, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Общая цена товара исчисляется в зависимости от количества поставляемого товара. Покупатель производит оплату поставленного ему товара (указать
формы оплаты: наличная, безналичная, векселями третьихлиц, др.; способы оплаты) в течение дней с момента приемки товара. Качество товара Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и подтверждает его следующими документами: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, ветеринарные сертификаты и др.). Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока, установленного (указать номер стандарта, иного документа). Дополнительные гарантии качества продукции, предоставляемые Поставщиком: .
Упаковка и маркировка товара Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, хранении и реализации, при условии надлежащего с ним обращения. Упаковка товара соответствует (стандартам, техническим условиям). Тара, в которой поставляется товар, является возвратной. Порядок и условия поставки Поставщик осуществляет поставку товара только после получения от Покупателя заказа. Покупатель в срок не позднее, чем за дней до предполагаемой даты поставки согласовывает с поставщиком и передает ему (факсимильным сообщением, электронным письмом, телефонограммой, пр. ) заказ, в котором указывается количество и ассортимент товара. Поставщик не позднее (часов, дней, иные сроки) с
момента получения заказа осуществляет подготовку товара к поставке Покупателю и сообщает ему о готовности товара к доставке. Покупатель готовит место для размещения товара и создает надлежащие условия к приемке товара. Поставщик осуществляет доставку автомобильным транспортом
в течение (часов, дней, иные сроки) с момента получения заказа от
Покупателя по адресу: (указать адрес) и передает товар Покупателю. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Сдача-приемка товаров Одновременно с передачей товара Покупателю Поставщик передает следующие документы: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, ветеринарные сертификаты, справки к товарно-транспортным накладным, справки к грузовым таможенным декларациям, иные документы). При приемке товара Покупатель проверяет соответствие качества, количества и ассортимента поставленного товара сведениям, указанным в сопроводительных и транспортных документах и при положительных результатах подписывает приемо-сдаточные документы (указать какие: акты приемки, товарные накладные, др.). Если при приемке товара обнаружено несоответствие качества, количества и ассортимента поставленного товара указанному в сопро
водительных документах, Покупатель вызывает представителя Поставщика и составляет акт об установленном расхождении, который подписывают обе стороны настоящего договора. Поставщик товара, допустивший недопоставку по количеству
и ассортименту, обязан восполнить количество недопоставленного товара в течение дней с момента обнаружения недопоставки или с
согласия Покупателя при поставке товара по следующему заказу. В случае, если при приемке товара устанавливается несоот
ветствующее указанному в документах качество товара, Покупатель не принимает такой товар, а Поставщик обязан заменить некачественный товар качественным в -дневный срок. В случае, если поставлен товар ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования: соразмерного уменьшения цены товара; замены товара в срок, указанный в п. 6.5 настоящего договора. Права и обязанности сторон Поставщик обязан: Согласовать с Покупателем и принять от него заказ с указанным количеством, ассортиментом и сроком поставки. Не позднее (указать срок) с момента получения заказа доставить товар Покупателю. Передать Покупателю одновременно с товаром документы, указанные в п. 6.1 настоящего договора. За свой счет и риск обеспечить отправку товара в собственной таре. В случае поломки автотранспортного средства, иных оснований задержки поставки товара немедленно сообщить об этом Покупателю. Покупатель обязан: Принять поставленный по заказу товар немедленно с момента его поставки. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству, ассортименту, подписать приемо-сдаточные документы (указать какие). Не позднее (указать срок) с момента (приемки, реализации) товаров отгрузить в адрес Поставщика возвратную тару полностью.
Оплатить стоимость поставленного товара в соответствии с п. 2.5 настоящего договора. Ответственность сторон За несвоевременную поставку товара Поставщик уплачивает покупателю пени в размере ___ % от стоимости заказанного количества
товара за каждый (час, день, неделю) просрочки, но не более
(часов, дней, недель). При изменении ассортимента товара по сравнению с указанным в спецификации без согласования с Покупателем и поставке товара, не включенного в спецификацию, Покупатель вправе по своему усмотрению принять или возвратить товар с вынесением Поставщику замечания и предложения по изменению спецификации. При отказе оплатить поставленный товар, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере % от стоимости неоплачен
ного товара. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством. Форс-мажор В случае наступления чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения, национализация, иные обстоятельства вне разумного контроля сторон) сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажорных обстоятельств. Стороны должны немедленно письменно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении обязательств по настоящему договору составит более (указать срок), любая из сторон вправе отказаться от невыполненной части договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
Прочие условия Для осуществления оперативной связи стороны назначают своих представителей:
Поставщика: (должность, ф.и.о., номер телефона).
Покупателя: (должность, ф.и.о., номер телефона). Все изменения и дополнения настоящего договора (в том числе приложений) действительны лишь в том случае, когда они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Договор вступает в силу с « » 200 г. и действует до
« » 200 г. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязаны в -дневный срок уведомить об этом
друг друга. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Основания досрочного расторжения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством. Настоящий договор (в том числе приложения) составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. Приложение к настоящему договору Приложение № на стр. Приложение № на стр. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
с производителями продукции на приобретение этой продукции для дальнейшей перепродажи;
с другими оптовыми, снабженческо-сбытовыми, заготовительными организациями на приобретение товара для последующей перепродажи;
с другими оптовыми, снабженческо-сбытовыми, заготовительными организациями на поставку своих товаров, приобретаемых для этой цели; с организациями розничной торговой сети на поставку товаров; с организациями общественного питания, социальной сферы, бюджетными учреждениями (детскими дошкольными, образовательными, медицинскими и т.д.) на поставку товаров продовольственного и непродовольственного назначения.
Договор поставки может предусматривать поставку товаров в течение всего действия договора отдельными партиями. Если при этом сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) не определены договором, то согласно ст. 508 ГК РФ товары должны поставляться равномерными партиями помесячно.
В договоре поставки может быть предусмотрен график поставки товаров (декадный, суточный часовой и т.п.).
Досрочная поставка товара может производиться только с согласия покупателя.
Приведем образец договора поставки товаров широкого потребления.
Договор на поставку товаров №
г. (.место заключения договора) « » 200 г.
(Наименование юридического лица — оптовой торговой организации), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице (должность, ф.и.о.), действующего на основании (Устава, доверенности), с одной стороны, и (наименование юридического лица — покупателя), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице (должность, ф.и.о.), действующего на основании (Устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора
Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях поставки хозяйственно-бытовые товары, именуемые в дальнейшем «товар», в соответствии со спецификацией (приложение № ), являющейся неотъ
емлемой частью настоящего договора.
Цена договора Общая стоимость договора составляет: (сумма прописью) руб. Цены остаются неизменными до указанного в п. 3.1 последнего дня срока поставки. После указанного срока цены на не поставленный
товар будут повышены на % за каждый начавшийся с упомянутого
дня -дневный период, если просрочка в поставках происходит
не по вине Продавца. Сроки поставки Срок поставки до « » 200 г. включительно. При просрочке авансового платежа, предусмотренного п. 5.1 настоящего договора, Продавец имеет право продлить срок поставки на соответствующее время просрочки. Если срок поставки продляется из-за несвоевременного перечисления авансовых платежей, предусмотренных п. 5.1 настоящего договора, после указанной в п. 3.1 даты поставки, то Покупатель обязан оплатить согласованное в п. 2.2 повышение цены. Количество поставленного Продавцом товара устанавливается в соответствии с количеством мест, указанным в (товарной; товарнотранспортной) накладной и упаковочных ярлыках. Штраф за просрочку Если по вине Продавца становится невозможным соблюдение согласованного в п. 3.1 срока окончания поставок, то Продавец обязан оплатить Покупателю штраф за просрочку в размере ___ % от стоимости непоставленного товара за каждую начавшуюся неделю в течение
недель и % за каждую последующую начавшуюся неделю.
Общая сумма штрафа не должна превышать % стоимости непос-
тавленного в срок товара. Условия платежа Оплата по настоящему договору производится Покупателем
Продавцу в виде авансовых платежей в течение дней с момента
получения Покупателем расчетных документов. Авансовый платеж в размере (сумма прописью) руб., который
составляет % от общей стоимости договора, производится на ос
новании выставленного Продавцом счета. После поставки товара Продавец выставляет счета по поставленным партиям.
Оры поставки
При поставке на условиях последующей оплаты нередко используют оплату в форме платежного поручения в течение определенного в договоре срока после поставки товара, а также расчеты по инкассо (ст.874-876 ГК), которые сейчас осуществляются платежными требованиями-поручениями (их использование регулируется разделом 6 Положения о безналичных расчетах) или платежными требованиями на основании Телеграммы ЦБ РФ от 2 октября 1992 года N 218-92, Письма ЦБ РФ от 30 июня 1994 года N 98 (в редакции от 7 марта 1996 года), Письма ЦБ РФ от 1 декабря 1994 года N 17-2-17/549. На основании последнего письма срок применения платежных требований-поручений, платежных требований не ограничен.
— по договору купли-продажи момент передачи вещи определяется соглашением сторон и, в частности, может совпадать с моментом заключения договора, в то время, как договор поставки возлагает на поставщика обязанность передать предмет в срок, как правило, не совпадающий с моментом заключения договора.
