Договор на зимнее содержание
Договор на зимнее содержание дорог
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Контракта относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.
Администрация Большечурашевского сельского поселения Ядринского района чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы Черлакова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Агромир», в лице Степанова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог
Факт выполнения работ Подрядчиком и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден в срок до 27 числа текущего месяца актом выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и журналом производства работ. КС-2 и КС-3 должны быть подписаны Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика, если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания КС-2 и КС-3 Подрядчик вправе составить односторонний акт. Работы, указанные в данном акте, считаются Подрядчиком выполненными. При отсутствии исполнительной документации, предусмотренной Перечнем исполнительной документации (Приложение 13), работы приемке не подлежат При наличии замечаний к качеству содержания в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 7, и требованиями по обеспечению безопасности движения, изложенными в Приложении 6, Заказчик выдает Подрядчику Предписание (Приложение 10), о чем уведомляет Подрядчика посредством факсимильной связи По результатам акта оценки уровня содержания (Приложение 8, 9) Заказчик имеет право принять следующее решение: начислить Подрядчику фиксированный штраф, предусмотренный разделом 9 настоящего контракта, и отказать Подрядчику в приемке работы до устранения недостатков с указанием сроков их устранения (Приложение 10) и срока повторной приемки. Устранение недостатков осуществляется за счет средств Подрядчика; начислить Подрядчику фиксированный штраф, предусмотренный разделом 9 настоящего контракта, и принять работу на условиях ее оплаты по соизмеримо сниженной стоимости (за вычетом фиксированного штрафа), в текущих ценах, если устранить дефекты не представляется возможным и данные дефекты не являются критическими В случае несогласия Подрядчиком с оценкой уровня содержания, Подрядчик обязан письменно отразить в акте оценки уровня содержания причины несогласия, при этом Заказчик и Подрядчик каждый на свою камеру должны одновременно в одинаковом ракурсе произвести фотофиксацию дефектов, по которым производится снижение с отражением в акте оценки уровня содержания времени фотофиксации и наименования устройств, которыми произведена фотофиксация. При отсутствии фотофиксации Подрядчика и отсутствии письменного объяснения Подрядчика, снижение производится без его согласия Заказчик вправе устранять недостатки (дефекты) самостоятельно или с привлечением третьих лиц при этом все расходы предъявляются Подрядчику в полном объеме. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков (дефектов) в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Заказчика, если последний представит документы, подтверждающие понесенные им расходы При нарушении сроков предъявления Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполнения работ, Заказчик вправе перенести сроки приемки и оплаты работ на последующий отчетный период В период производства работ по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции участка автодороги, объемы работ по содержанию данных участков исключаются частично или полностью (в зависимости от видов работ на ремонтном участке) и оплате не подлежат. Исключаемые виды работ Подрядчик, Заказчик и организация, осуществляющая работы по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции участка автодороги обязаны определить и подтвердить составлением Трехстороннего акта передачи (Приложение 14) передачи участка автодороги, в котором определяются: — дата передачи автодороги в ремонт (капитальный ремонт, реконструкцию); — виды и объемы работ по содержанию; 5.5. Степень ответственности за обеспечение условий для безопасного и бесперебойного движения в соответствии с заданным уровнем содержания между Подрядчиком и Организацией, осуществляющей работы по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции участка автодороги, определяются Трехсторонним актом передачи (Приложение 14). Дата 3
При K, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением После подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней, штрафов. Заказчик вправе оплату пеней, штрафов осуществлять путем удержания суммы пеней, штрафов из платежей, подлежащих уплате Подрядчику В случае привлечения Заказчика, должностных лиц Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком (третьими лицами, привлеченных Подрядчиком) обязательств по контракту, Подрядчик обязуется возместить Заказчику, должностному лицу Заказчика убытки, связанные с уплатой административного штрафа При нарушении Подрядчиком земельного законодательства и законодательства об охране природы, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком за счет заработанных им средств. При этом Заказчик вправе оплату за выполненные работы уменьшать на сумму штрафов, предъявленных за эти нарушения Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, ущерб, нанесенный пострадавшим при ДТП при установлении вины Подрядчика, компенсируется Подрядчиком В случае нарушения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения контракта: а) При предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии, Заказчик предъявляет требование банку, выдавшему банковскую гарантию в порядке, предусмотренном условиями банковской гарантии и законом. б) При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, последний на основании одностороннего заявления производит зачет встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Уплата предусмотренных контрактом пеней, штрафов не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по контракту обязательств Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края. 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА Обязательства Подрядчика, указанные в настоящем контракте, подлежат обеспечению Исполнение контракта может обеспечиваться в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 9
ДОГОВОР оказания услуг по уборке территории
______, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующего на основании ______, с одной стороны, и______, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории _________________, расположенной по адресу: _________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
Правительство России
Статьёй 72 Бюджетного кодекса предусмотрена возможность заключения долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ, длительность производственного цикла которых превышает срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств. В этих случаях государственные (муниципальные) контракты могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели долгосрочными целевыми программами, а также в соответствии с решениями Правительства России.
Распоряжение от 19 декабря 2019 года №2866-р. Утверждены перечни работ и услуг, в целях выполнения которых в 2019–2023 годах могут заключаться долгосрочные государственные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на таких автомобильных дорогах. Заключение долгосрочных контрактов позволит дорожно-эксплуатационным предприятиям эффективнее планировать свою деятельность, заблаговременно заготавливать материалы для зимнего содержания автодорог и для ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия в летний период. Внедрение долгосрочных контрактов по содержанию автодорог и искусственных сооружений предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации.
Содержание дорог 2019
Проезжая часть, парковочные, заездные карманы (значащиеся в титуле содержания УДС) очищены от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 6 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега на всей протяженности. Зачистка лотков произведена в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Вывоз снега проведен по заданию Заказчика. Проезжая часть обработана противогололедными материалами (далее — ПГМ), толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее — МАФ), остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор
- Обеспечить оказание и качество услуг согласно ГОСТ Р 50597-93, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утв. письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис), «Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров» (утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 № 19/41), другим действующим нормам и правилам.
- Обеспечить оказание услуг на улицах муниципального образования «Город Киров» в ночное время суток в случаях, когда оказание услуг по настоящему контракту в дневное время суток невозможно либо затруднено по причине интенсивного движения. При необходимости Заказчик организует издание соответствующего постановления администрации города Кирова.
- Обеспечить бесперебойное движение автотранспорта по улицам и дорогам муниципального образования «Город Киров» (наименование дорог и улиц согласно приложени
- Обеспечить еженедельный оперативный контроль качества оказываемых услуг по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования «Город Киров».
- Осуществлять систематический надзор за сохранностью автомобильных дорог и тротуаров, их отдельных элементов, предоставлять Заказчику информацию о всех случаях их порчи в течение одних суток с момента обнаружения.
- Обеспечить вывоз снега, убираемого с улично-дорожной сети на свалку, деятельность которой осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
- Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество оказываемых услуг.
- Исполнитель устанавливает гарантию качества по содержанию объектов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
- Устранение дефектов, выявленных во время приемки оказанных услуг, а также в период гарантийного срока производится за счет Исполнителя в срок, не превышающий один календарный день (зимний период) и трех календарных дней (летний период).
ДОГОВОР оказания услуг по уборке территории
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории _________________, расположенной по адресу: _________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
______, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующего на основании ______, с одной стороны, и______, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Договор на зимнее содержание
В соответствии с п. 6.3.2. Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис основным видом мероприятий по очистке дорог от снега является патрульная снегоочистка, которая производится периодическими проходами плужных и плужно-щеточных снегоочистителей в течение всей метели или снегопада.
В соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дорожная деятельность отнесена к вопросам местного значения поселения.
Договор на уборку и вывоз снега
6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Договор подряда на производство работ по уборке улиц и проездов
4.1. В случае неоднократного некачественного выполнения работ по уборке закрепленной территории Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Подрядчиком либо исключить из титульного списка, указанного в приложении к Договору, часть убираемой Подрядчиком площади.
4.2. О расторжении Договора, либо об изменении площади убираемой территории в соответствии с п.4.1. настоящего Договора Заказчик предупреждает Подрядчика телефонограммой с указанием даты, но не менее 15 дней до изменения или расторжения Договора. До указанной в телефонограмме даты изменения или расторжения Договора стороны продолжают исполнять обязательства по Договору.
Между двумя организациями заключен договор на зимнее содержание дорог (очистка дорог от снега) в определенном населенном пункте
Между двумя организациями заключен договор на зимнее содержание дорог (очистка дорог от снега) в определенном населенном пункте. Периодичность проведения работ в договоре не указана. Указан только срок действия договора. Исполнитель выполнял работы без заявок по мере, как он считает, необходимости и предъявлял акты выполненных работ и счета на оплату. Часть актов подписана и оплачена заказчиком. Остальные акты не подписывались и исполнитель ничем не может подтвердить, что они направлялись заказчику. Заказчик считает, что в данных работах не было необходимости, они заказчиком не заказывались и акты в его адрес не поступали. Соответственно, выставленные счета не подлежат оплате. Начального и конечного срока выполнения конкретного вида работ (по каждому факту) нигде не предусмотрено. То есть не соблюдены существенные условия договора подряда. Если считать это договором оказания услуг, то исполнителем не выполнялся весь перечень услуг, согласно Классификации работ по по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утв. распоряжением Гос. службы дор. хоз-ва РФ от 03.01.2002 г № ИС-5-р. Вопрос: Должны ли данные работы (услуги) оплачиваться заказчиком ?
При отсутствии в договоре условия об обязательном составлении акта суд может признать его составление необязательным (определение ВАС РФ от 23 марта 2011 г. № ВАС-2742/11, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 ноября 2010 г. по делу № А79-1233/2010). А при наличии других доказательств оказания услуг исполнитель сможет подтвердить фактическое оказание услуг и потребовать от исполнителя оплаты.
Договор на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог районного значения по программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
3.2.3. Вести журнал производства работ по зимнему содержанию автодорог и предоставлять информацию в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» о ходе выполнения работ еженедельно по четвергам до 11ºº часов с последующей резолюцией Акимов сельских округов о выполнении работ.
2.4. Стоимость работ выполняемых «Подрядчиком» определяется по «Временному сборнику сметных норм и расценок на работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог в ценах 2001 года», утвержденному и введенному в действие приказом Председателя Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса № 201 от 24 ноября 2006 года.
Договор на вывоз снега
«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 № 017774191 от 18.04.2016, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
